皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

『iOS 13.4.1』のリリース後、『iOS 13.4.5』がリリースされると思いきや、『iOS 13.4』から約2ヶ月で『iOS 13.5』のリリースとなりました。

今日はその情報をお伝えします。

iOS 13.5リリースノート

以下、『iOS 13.5』のリリースノートになります。

iOS13.5では、マスク着用時にFace ID搭載デバイスのパスコードフィールドに素早くアクセスできるようになります。また、公的保健機関から提供される新型コロナウイルス感染症（COVID-19）接触追跡Appに対応する接触通知APIが導入されます。このアップデートにはさらに、グループFaceTime通話のビデオタイルを自動的に目立たせる機能を制御できるオプションが追加され、バグ修正およびその他の改善も含まれています。

＜Face IDとパスコード＞

・Face ID搭載デバイスでのマスク着用時のロック解除操作を簡略化

・マスク着用時にロック画面の下端から上にスワイプすると、パスコードフィールドが自動的に表示

・App Store、Apple Books、Apple Pay、iTunesや、Face IDでのサインインに対応するその他Appでの認証時にも使用可能

＜接触通知＞

・公的保健機関から提供される新型コロナウイルス感染症（COVID-19）接触追跡Appに対応する接触通知API

＜FaceTime＞

・グループFaceTime通話で参加者が話しているときにビデオタイルのサイズが変更されないように、自動的に目立たせる機能を制御できるオプション

＜その他の改善など＞

・一部のWebサイトからストリーミングビデオを再生しようとしたときに黒い画面が表示されることがある問題を修正

・共有シートでおすすめやアクションが読み込まれないことがある問題に対処

・etc…

以上のようになっています。

また、『iPadOS 13.5』も同時リリースされていますが、『iPadOS』には接触追跡機能は含まれていないようです。

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

『iOS 13.3』のリリースが昨年の12月前半でしたので3ヶ月半ぶりくらいになります。

『iOS 13.4』のリリースです。

iOS 13.4での機能追加とバグ修正

＜機能追加＞

（ミー文字）

・9つの新しいミー文字ステッカー（笑顔とハート、ごめんなさい、パーティーフェイスなど）を追加

（ファイル）

・iCloud Driveフォルダ共有がファイルAppで可能

・明示的に参加依頼した人のみにアクセスを制限、またはフォルダのリンクを知っている人は誰でもアクセスを許可

・ファイルの変更とアップロード、またはファイルの閲覧とダウンロードのみにするアクセス権を設定可能

（メール）

・メッセージの削除、移動、返信、作成ができる、常に表示されるコントロールをスレッドビューに追加

・S/MIMEが設定されている場合に暗号化メールへの返信を自動的に暗号化

（App StoreとApple Arcade）

・ユニバーサル購入への対応により、特定のAppを一度購入するだけでiPhone、iPod touch、iPad、Mac、およびApple TVのすべてで使用可能

・最近プレイしたArcadeゲームがArcadeタブに表示されるようになり、iPhone、iPod touch、iPad、Mac、およびApple TVでプレイを継続可能

・すべてのゲームを表示のリスト表示を追加

（CarPlay）

・CarPlayダッシュボードに他社製ナビゲーションAppを対応

・CarPlayダッシュボードに通話情報を表示

（拡張現実）

・AR Quick LookがUSDZファイルでのオーディオ再生に対応

（キーボード）

・アラビア語の予測入力に対応

＜バグ修正と改善など＞

・全画面ディスプレイのiPhoneモデルでVPNが切断されたときに表示されるステータスバーインジケータを追加

・カメラを起動した後にファインダーに黒い画面が表示されることがある問題を修正

・写真がストレージを過剰に使用しているように見える問題に対処

・iMessageが無効になっているときに写真からメッセージにイメージを共有できないことがある問題を解決

・メールでメッセージの順序が乱れることがある問題を修正

・メールのスレッドに空の行が表示されることがある問題に対処

・クイックルックの共有ボタンをタップするとメールがクラッシュすることがある問題を解決

・設定でモバイルデータ通信が誤ってオフと表示されることがある問題を修正

・設定でYahoo!Japanアカウントにサインインできないことがある問題を修正

・ダークモードと反転（スマート）の両方をオンにしたときにSafariでWebページの表示が反転されないことがある問題に対処

・ダークモードがオンときに、Webコンテンツからコピーしたテキストを貼り付けても表示されない問題を解決

・SafariでCAPTCHAタイルが正常に表示されないことがある問題を修正

・リマインダーで期限超過の繰り返しリマインダーを実行済みとしてマークするまで新しい通知が発行されない可能性がある問題に対処

・リマインダーで実行済みのリマインダーについての通知が送信されることがある問題を解決

・サインインしていなくても、Pages、Numbers、およびKeynoteでiCloud Driveが利用できるように表示される問題を修正

・Apple Musicでのミュージックビデオが高品質でストリーミングされないことがある問題に対処

・特定の車両でCarPlayの接続が失われる可能性がある問題を解決

・CarPlayでマップの地図表示が現在のエリアから少し離れることがある問題を修正

・ホームAppで防犯カメラからの活動の通知をタップすると別の録画が開かれることがある問題に対処

・スクリーンショットから共有メニューをタップするとショートカットが表示されないことがある問題を解決

・ビルマ語キーボードの改善により、句読点に数字と記号からアクセス可能

以上のようになっています。

また、『iPadOS 13.4』や『macOS 10.15.4』などもリリースされています。

しかし、それは仕方がない部分もあります。

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

パソコンを何年も使っているうちに動きが遅くなったと感じることはありませんか？

それにはこんな原因があります。

パソコンの動きが遅くなる理由

パソコンは使っている間に不要なものが蓄積していき、それによってパソコンの処理速度が落ちてしまうことがあります。

それ以外にも埃による問題であったり、不要なアプリケーションをいくつも入れてしまったことを忘れてしまい、常にそれが待機している状態になっていたりといったこともあります。

もちろん、パソコンそのものが劣化していることが原因になることもあります。

さらには、セキュリティソフトをバージョンアップしただけでも処理速度が落ちたりするケースもあります。

速度低下を防ぐ対策法

まずは不要なアプリケーションを削除（アンインストール）してみてください。

それにて多少改善される場合があります。

次に、パソコンを使っている間に不要なものが蓄積していってしまったものに関してはそれを削除してくれるソフトウェアが出ていますので、そういったものを使ってみるのも1つの手です。

しかし、これを使う際には注意が必要な場合もあります。

誤って削除してはいけないものを削除してしまったりするとパソコン、もしくはパソコンに入っているアプリケーションが動作しなくなってしまうこともあります。

埃による問題は、可能な範囲でパソコンを清掃してあげると良いです。

また、セキュリティソフトに関してはどうにもならないものもあります。

最近のセキュリティソフトは非常に軽くなってきていますが、サイバー攻撃の悪化による機能追加などが行われていることにより、以前よりも余分なチェックを行ったりしていることが影響していることがあります。

その場合、不要と思われる機能をオフにすることはできますが、セキュリティ的には弱くなることが前提になりますのであまりお勧めではありません。

最後に、日々パソコンを使っているうちに目はそのスピードに慣れてしまいます。

その慣れによってちょっとしたことがパソコンの動きを遅く感じる原因であったりもします。

契約時の納期は平成10年12月であったが、スケジュール遅延により、被告Bの要望として平成11年3月に変更となった。

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

少々重苦しいお話しにはなりますが、システム開発における紛争話し第2弾です。

冒頭にある変更後の納期でも結果的にはシステムは完成せず、原告Aは契約を解除し、支払済み代金約2億5千万円の返還と損害賠償3億4千万円の支払いを求めて訴訟を提起しました。

しかし、被告Bとしては、システム開発が遅延した原因は原告Aによる機能の追加・変更などが過剰に要求され、かつ、原告Aが回答すべき懸案事項の意思決定の遅れによるものとして、逆に委任契約解除の報酬と損害賠償として約4億6千万円の支払いを原告Aに求めて反訴を提起しました。

さて、ここまでの段階にてどちらに問題があったと判断されますか？

責任の多くは被告Bに求める判決

裁判では、原告Aによる要件追加や変更については原告Aの責任を認めているものの、システムが完成しなかった責任の多くを被告Bにも求める判決が出たのです。

その要旨としては、

被告Bは、自らの有する高度の専門知識と経験に基づき、本件電算システムを完成させる債務を負っていたものであり、開発方法と手順、作業工程などに従って開発を進めるとともに常に進捗状況を管理し、システム開発について専門的な知識を有しない原告Aのシステム開発へのかかわりを管理し、原告Aによって開発作業を阻害する行為がないように原告Aに働きかける義務を負う。

というものでした。

義務とされたプロジェクト管理

原告Aが機能追加・変更の要求をした場合、委託料、期限、他機能に影響を及ぼす場合などを適時説明し、要求の撤回、委託料の負担、期限の延期などを求める義務を負う。

このように、被告Bには少々厳しい判断が下されたわけですが、この判決内容を見ると、プロジェクト管理はマストでなければならないと考えられます。

相手のゾーンに入らない

顧客は結構無理難題なことを言います。そして、無理難題を言っている割にはコストを叩きまくることもします。悪く言えば足元を見ていることもあります。

しかし、それでも『YES』と言って引き受けてしまうことにも問題があります。

機能追加や変更があれば追加コストがかかることを提示し、懸案事項の回答に遅れが生じているのであれば、いつまでに回答がなければ納期はどれくらい遅延するかなども提示するべきです。

これらを許容範囲内として判断したのであれば良いですが、そうでないのに無理に受け入れてしまっては結果的にもっと大きなリスクを負うことになります。

肝心なのは相手のゾーンに入らないこととも言えるでしょう。